Geschäftsbedingungen der PROFIBAU GmbH
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen der PROFIBAU GmbH (nachfolgend "Auftragnehmer") und ihren Kunden (nachfolgend "Auftraggeber") in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Fassung.
Der Vertrag kommt durch Angebot und Annahme zustande. Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und 30 Tage gültig. Der Auftraggeber kann das Angebot innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt schriftlich annehmen.
Der Leistungsumfang ergibt sich aus der schriftlichen Vereinbarung, dem Angebot und diesen AGB. Mündliche Nebenabreden bedürfen der schriftlichen Bestätigung des Auftragnehmers.
Alle Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Zahlung erfolgt nach folgendem Schema:
Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug zur Zahlung fällig.
Vereinbarte Termine sind unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als fest vereinbart wurden. Der Auftragnehmer wird sich bemühen, vereinbarte Termine einzuhalten. Höhere Gewalt, Streiks, behördliche Anordnungen oder andere vom Auftragnehmer nicht zu vertretende Umstände berechtigen zur Fristverlängerung.
Der Auftragnehmer gewährleistet, dass die Leistungen den vereinbarten Spezifikationen entsprechen. Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Fertigstellung. Mängel sind unverzüglich schriftlich zu rügen.
Der Auftragnehmer haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unbeschränkt. Für leichte Fahrlässigkeit haftet er nur bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die Haftung für Sachschäden ist auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
Beide Parteien können den Vertrag aus wichtigem Grund kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nicht zugemutet werden kann.
Gelieferte Materialien bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Materialien pfleglich zu behandeln und gegen Beschädigung, Verlust und Diebstahl zu versichern.
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten erfolgt im Einklang mit der Datenschutzerklärung und den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist Freudenstadt. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Anstelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine wirksame Bestimmung, die dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ab dem 01.01.2024. Ältere Versionen verlieren ihre Gültigkeit.